Prórrogas y modificaciones de contratos

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 27 DE DICIEMBRE DE 2021

• Prórroga 2022 del contrato de Consultoría y Asistencia de «Continuación de los trabajos de la revisión-adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Yecla».

El Pleno del Ayuntamiento adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:
1. Aprobar, de conformidad con lo solicitado, y de común acuerdo con la empresa Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio, S.L., la prórroga por plazo de un año, hasta el día 14 de enero de 2023, del Contrato de Consultoría y Asistencia de “Continuación de los trabajos de redacción de la Revisión-Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Yecla”.
2. Facultar a la Sra. Alcaldesa para la formalización de la mencionada prórroga en documento administrativo.

 Certificado del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de 27 de diciembre de 2021.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 30 DE JUNIO DE 2021

• Prórroga (2ª) del Contrato de Servicio de Cocina y comedor en la Escuela Infantil “El Parque” (C.SE. 2/17)

Resultando que con fecha 15 de junio ce 2021, la empresa AMG Servicios Integrados, S.L. ,solicitó prórroga del contrato de Servicio de Cocina y comedor en la Escuela Infantil “El Parque”, del que es adjudicataria.

Visto el informe emitido, con fecha 21 de junio de 2021, por la Directora de las Escuelas Municipales, Dña. Carmen García Yago, relativo a la prórroga (segunda de las posibles) del Contrato de Servicio de Cocina y Comedor en la Escuela Infantil “El Parque” (C.SE. 2/17).

Y de conformidad con lo establecido en el apartado 7.3 del Anexo al Pliego de Cláusula Administrativas Particulares reguladoras de la contratación, relativas a la posibilidad de prórroga.

Y de conformidad con la propuesta del TAG Jefe de Urbanismo y Contratación, de 22 de junio de 2021.

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente acuerdo: Prorrogar por un año, con efectos del 1 de septiembre de 2021, hasta el 31 de agosto de 2022(segunda de las prórrogas posibles), el contrato administrativo suscrito con AMG Servicios Integrados, S.L., referente al Contrato de Servicio de Cocina y Comedor en la Escuela Infantil “El Parque».

 Certificado del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 30 de junio de 2021.

• Prórroga del Contrato de Servicio de Limpieza de Inmuebles Municipales (Expte. C.SE 2/19)

Resultando que mediante acuerdo de 16 de julio de 2019, se adjudicó el contrato de servicios de “Limpieza de Inmuebles Municipales”, a Técnicas y Servicios Integrales de Levante, S.L.

Resultando que formalizado el contrato el día 9 de agosto de 2019, el mismo preveía una duración inicial hasta el día 30 de septiembre de 2021.

Considerando lo establecido en la cláusula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato que establece que la duración del contrato es de dos años admitiendo dos posibles prórrogas anuales.

Considerando igualmente lo establecido en el art. 29.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector público que expone que “La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato …”

A la vista del informe del ITI Municipal de Servicios Públicos D. Ramón Lledó Ibáñez, de fecha 28 de junio del presente, favorable a la prórroga del contrato a la empresa adjudicataria. Y de conformidad con la propuesta del TAG Jefe de Sección de Urbanismo y Contratación, de 29 de junio de 2021.

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente acuerdo: Prorrogar por un año, con efectos del 1 de octubre de 2021, hasta el 30 de septiembre de 2022 (primera de las prórrogas posibles), el contrato administrativo suscrito con Técnicas y Servicios Integrales de Levante, S.L., referente al Contrato de Servicio de “Limpieza de Inmuebles Municipales”. .

 Certificado del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 30 de junio de 2021.

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 1 DE FEBRERO DE 2021

• Prórroga del Contrato de Servicio de «Recogida de r.s.u., limpieza viaria y recogida selectiva del municipio de Yecla (C.SE. 4/2015)

1. Prorrogar por plazo de un año (de 1 de abril de 2021 a 31 de marzo de 2022, primera de las prórrogas posibles), el contrato administrativo suscrito con Actua Servicios y Medio Ambiente, S.L, referente al servicio de “Recogida de R.S.U., limpieza viaria y recogida selectiva del municipio de Yecla” (C.SE. 4/15).
2. Requerir a Actúa Servicios y Medio Ambiente para que en un plazo no superior de 15 días proceda a la formalización de la prórroga del contrato.  

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 4 DE MAYO DE 2021

• Prórroga del Contrato de Servicio de Teleasistencia Domiciliaria” (Expte. C.SE 9/18).

Resultando que el próximo día 31 de mayo de 2021, finaliza el contrato de Servicio de “Teleasistencia Domiciliaria” (Expte. C.SE 9/18) que este Ayuntamiento tiene suscrito con Ilunion Sociosanitario, S.A.

Visto el informe emitido, con fecha 29 de abril de 2021, por la Trabajador Social Municipal, Dña. Inmaculada Estevan García, favorable a la prórroga del contrato de referencia.

De conformidad con lo establecido en la Cláusula Octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares reguladoras de la contratación, relativas a la posibilidad de prórroga del contrato

Y conforme a la propuesta del TAG Jefe de Gestión de Urbanismo y Contratación, de 3 de mayo de 2021.

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente acuerdo: Prorrogar por un año, de 1 de junio de 2021 a 31 de mayo de 2022 (primera de las prórrogas posibles), el Contrato de Servicio de “Teleasistencia Domiciliaria” suscrito con Ilunion Sociosanitario, S.A. 

 Certificado del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 4 de mayo de 2021.

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 30 DE DICIEMBRE DE 2020

• Prórroga 2021 del Contrato de consultoría y asistencia de «Continuación de los trabajos de redacción de la revisión – adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Yecla».

Resultando que, previa la reglamentaria tramitación, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 2 de diciembre de 2004, adjudicó a Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio, S.L. (en adelante Ezquiaga) el Contrato de Consultoría y Asistencia de “Continuación de los trabajos de redacción de la Revisión-Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Yecla”, procediéndose a su formalización en documento administrativo con fecha 14 de enero de 2005.
Resultando que, teniendo el contrato una duración inicial de dos años, de común acuerdo con la empresa contratista, y en virtud de los oportunos acuerdos adoptados por el Pleno del Ayuntamiento, el contrato ha sido prorrogado por periodos anuales, en todos los casos por no haberse podido cumplir totalmente el objeto del contrato en el plazo inicialmente establecido, finalizando la vigente prórroga el próximo 14 de enero de 2021.
Habida cuenta de que con fecha con fecha 22 de diciembre de 2020 y RE nº 18925, la empresa contratista ha presentado escrito de solicitud de prórroga del contrato de referencia.
Resultando que durante el presente año se han llevado a cabo diversas sesiones por la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo, en las que se han dictaminado las alegaciones formuladas al Plan General Municipal de Ordenación en relación con el Suelo No Urbanizable y se ha iniciado el estudio de las formuladas en referencia al Suelo Urbano, sin que en todo caso se hayan podido ultimar los trabajos objeto del contrato por causas no imputables al contratista.
Considerando lo dispuesto en los artículos 96.2 y 198 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (vigente para este contrato según lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Contratos del Sector Público), artículo 100 del Reglamento General de Contratación, y cláusula novena del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que forma parte del contrato.
Y de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo.
El Pleno del Ayuntamiento, por quince votos a favor (Grupo M. Popular, Grupo M. Izquierda Unida-Verdes y Grupo M. Ciudadanos), y cinco abstenciones (Grupo M. Socialista), adopta los siguientes acuerdos:
1. Aprobar, de conformidad con lo solicitado, y de común acuerdo con la empresa Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio, S.L., la prórroga por plazo de un año, hasta el día 14 de enero de 2022, del Contrato de Consultoría y Asistencia de “Continuación de los trabajos de redacción de la Revisión-Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Yecla”.
2. Facultar al Sr. Alcalde para la formalización de la mencionada prórroga en documento administrativo.  

 Certificado del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de 30 de diciembre de 2020.

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

• Prórroga del Contrato de concesión y explotación del servicio de abastecimiento y distribución domiciliaria de agua potable.

A la vista de cuantos antecedentes obran en los archivos municipales en relación con el Contrato de concesión y explotación del servicio de abastecimiento y distribución domiciliaria de agua potable, y en particular los siguientes:
– La escritura pública otorgada el día 2 de febrero de 1978, de formalización del contrato original.
– El documento administrativo de formalización de la prórroga del contrato, suscrito el día 11 de marzo de 1992, que refunde a su vez diversas modificaciones del contrato original.
– El documento administrativo de formalización de la modificación contractual relativa a la construcción de un depósito regulador, de fecha 30 de junio de 1995.
– El documento administrativo de formalización de la modificación contractual relativa a la fórmula polinómica de revisión de la retribución del concesionario, de 16 de marzo de 2004.
– Los documentos administrativos de formalización de las prórrogas suscritos con fechas 23 de octubre de 2007, 15 de septiembre de 2009, 29 de septiembre de 2010, 29 de septiembre de 2012 y 3 de octubre de 2016.
Resultando que, según se desprende de los expresados antecedentes, y en los términos recogidos en los mismos, la vigencia del Contrato de concesión y explotación del servicio de abastecimiento y distribución domiciliaria de agua potable finaliza el próximo 30 de septiembre de 2020.
Teniendo en cuenta que el contrato de referencia puede ser nuevamente prorrogado en virtud de lo previsto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 9/2017, de contratos del Sector Público (y disposiciones transitorias primeras de las anteriores
disposiciones legales reguladoras de la contratación administrativa), en relación con lo establecido en el artículo 115 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y en la cláusula trigésima del Contrato.
Visto el informe emitido con fecha 20 de abril de 2020 por el I.T.I. Municipal D. Ramón Lledó Ibáñez, sobre “Próxima finalización concesión del servicio de abastecimiento y distribución domiciliaria de agua potable preparación de un nuevo
contrato”.
Estimando que, conforme a lo expresado en dicho informe y en la propuesta del Grupo Municipal Socialista relacionada con la gestión de los servicios Municipales de agua y saneamiento, aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión 7 de septiembre de 2020, resulta oportuno aprobar una nueva prórroga del contrato en las mismas condiciones que las actuales, a fin de que, a través de la constitución de una comisión especial, se estudie la planificación y el análisis técnico del modelo más adecuado de la gestión conjunta de los servicios públicos de suministro de agua potable y saneamiento, en función de las necesidades de los mismos y de su eventual financiación por las instituciones europeas.
Vista la conformidad de la contratista FCC Aqualia S.A. a dicha prórroga contractual obrante en expediente.
Visto el informe de fiscalización favorable de la Intervención Municipal.
Y conforme al dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Públicos.

El Pleno del Ayuntamiento, por dieciséis votos a favor (Grupos M. Popular y Socialista) y cuatro en contra (Grupos M. Izquierda Unida-Verdes y Ciudadanos), adopta los siguientes acuerdos:

1. Prorrogar por plazo de cuatro años, hasta el día 30 de septiembre de 2024, el Contrato de concesión y explotación del servicio de abastecimiento y distribución domiciliaria de agua potable, en los términos recogidos en el documento administrativo de formalización de prórroga del contrato, de fecha 11 de marzo de 1992, modificados según
lo previsto en el documento administrativo de formalización de la modificación contractual relativa a la fórmula polinómica de revisión de la retribución del concesionario, de 16 de marzo de 2004.
2. No obstante la prórroga acordada, a partir de los dos años y medio de vigencia de la prórroga, es decir, a partir del día 31 de marzo de 2023, ambas partes podrán denunciar unilateralmente la vigencia del contrato con un preaviso de nueve meses.
3. Autorizar al Sr. Alcalde para que, junto a la contratista FCC Aqualia, S.A., proceda a la formalización de la prórroga del contrato.

 Texto de la prórroga del contrato

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 13 DE ENERO DE 2020

• Prórroga 2020 del Contrato de Consultoría y Asistencia de “Continuación de los trabajos de redacción de la Revisión-Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Yecla”

Resultando que, previa la reglamentaria tramitación, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 2 de diciembre de 2004, adjudicó a Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio, S.L. (en adelante Ezquiaga) el Contrato de Consultoría y Asistencia de “Continuación de los trabajos de redacción de la Revisión-Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Yecla”, procediéndose a su formalización en documento administrativo con fecha 14 de enero de 2005.
Resultando que, teniendo el contrato una duración inicial de dos años, de común acuerdo con la empresa contratista, y en virtud de los oportunos acuerdos adoptados por el Pleno del Ayuntamiento, el contrato ha sido prorrogado por periodos anuales, en todos los casos por no haberse podido cumplir totalmente el objeto del contrato en el plazo inicialmente establecido, finalizando la vigente prórroga el próximo 14 de enero de 2020.
Habida cuenta de que con fecha con fecha 19 de diciembre de 2019 y RE nº 19069, la empresa contratista ha presentado escrito de solicitud de prórroga del contrato de referencia.
Resultando que con fecha 9 de diciembre de 2019 fueron emitidos informes técnicos-jurídicos municipales en relación con el informe de Ezquiaga, Sociedad,
Territorio y Urbanismo, S.L. sobre las alegaciones formuladas al P.G.M.O. aprobado inicialmente, procediendo a continuación el estudio por la Corporación (y particularmente por la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo), de toda la documentación incorporada al expediente, al objeto de la eventual redacción del documento de aprobación provisional.
Considerando lo dispuesto en los artículos 96.2 y 198 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (vigente para este contrato según lo dispuesto
en la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Contratos del Sector Público), artículo 100 del Reglamento General de Contratación, y cláusula novena del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que forma parte del contrato.
Y conforme al dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo.
El Pleno del Ayuntamiento, por quince votos a favor (Grupos M. Popular, Izquierda Unida-Verdes y Ciudadanos) y cinco abstenciones (Grupo M. Socialista), adopta los siguientes acuerdos:
1. Aprobar, de conformidad con lo solicitado, y de común acuerdo con la empresa Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio, S.L., la prórroga por plazo de un año, hasta el día 14 de enero de 2021, del Contrato de Consultoría y Asistencia de “Continuación de los trabajos de redacción de la Revisión-Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Yecla”.
2. Facultar al Sr. Alcalde para la formalización de la mencionada prórroga en documento administrativo.

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 7 DE OCTUBRE DE 2019

• Continuación del contrato del Servicio de Gestión y Explotación de la Estación de Autobuses de Yecla

Resultando que, previa la oportuna tramitación, el Ayuntamiento Pleno, por acuerdo adoptado en sesión de fecha 16 de julio de 1999, adjudicó a Lineas y Autocares, S.A., el contrato del “servicio de gestión y explotación de la Estación de Autobuses de Yecla”, formalizándose el correspondiente contrato a través de documento administrativo fechado el 6 de octubre de 1.999, con un plazo inicialmente previsto de veinte años, sin posibilidad alguna de prórroga.
Considerando lo establecido en la Clausula Cuarta del Pliego de Clausulas Jurídicas, Facultativas y Económico-Administrativas reguladoras del contrato de referencia que establece en su punto segundo que “Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, una vez finalizado el contrato, estará obligado el concesionario a seguir prestando el servicio hasta tanto no se proceda, en su caso, a una nueva
adjudicación, no pudiendo exceder de una anualidad esta ampliación de duración de la concesión”.
A la vista del informe del Ingeniero Técnico Municipal, Jefe de Servicios Públicos, D. Ramón Lledó, de fecha 23 de septiembre de 2019, en el que concluye que procede la continuación del servicio por la concesionaria por el plazo de un año, de conformidad con las consideraciones establecidas en el pliego arriba citado.
Y conforme al dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Públicos.
El Ayuntamiento Pleno adopta por unanimidad el siguiente acuerdo:
Aprobar la continuidad del Contrato del “Servicio de gestión y explotación de la Estación de Autobuses de Yecla”, hasta el 6 de octubre de 2020.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019

• Contrato de gestión de servicios públicos mediante concesión de «Mantenimiento, gestión y control del estacionamiento limitado de vehículos bajo control horario sometido al pago de tasa en diversas calles de la ciudad de Yecla» (C.GE.SE. 1/2013)

Visto el escrito registrado de entrada con fecha 16 de julio de 2019, suscrito por D. Antonio J. Vela Ballabriga, en nombre y representación de Continental Parking, S.L., empresa adjudicataria del Contrato de Gestión de Servicio Público, mediante concesión, de “Mantenimiento, Gestión y Control del Estacionamiento Limitado de Vehículos bajo control horario, sometido al pago de tasa en diversas calles de la ciudad de Yecla”, por el que solicita su prórroga por plazo de dos años, hasta el día 30 de septiembre de 2021.
Vistos los informes emitidos al respecto el 22 y 23 de julio de 2019, por la Jefatura de la Policía Local y la Interventora Municipal, respectivamente.
Y de conformidad con lo establecido en la cláusula undécima de las administrativas particulares reguladoras de la contratación, relativa a la posibilidad de prórroga del contrato.
La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente acuerdo:
Prorrogar por plazo de dos años (del 1 de octubre de 2019 a 30 de septiembre de 2021, segunda de las prórrogas posibles), el contrato suscrito con Continental Parking, S.L., para la Gestión del Servicio Público, mediante concesión, de “Mantenimiento, Gestión y Control del Estacionamiento Limitado de Vehículos bajo control horario, sometido al pago de tasa en diversas calles de la ciudad de Yecla”. .

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 30 DE ABRIL DE 2019

• Modificación del Contrato de servicio de «Mantenimiento, limpieza y atención de las instalaciones deportivas municipales de la ciudad de Yecla» ( C.SE. 4/2017) Exp: n.º 124677N

Visto el informe-propuesta emitido el día 23 de abril de 2019 por el Director del Servicio Municipal de Deportes, relativo a la procedencia de modificar el Contrato de servicio de «Mantenimiento, limpieza y atención de las instalaciones deportivas municipales de la ciudad de Yecla» ( C.SE. 4/2017).

Entendiendo suficientemente justificadas, a la vista del referido informe-propuesta, las razones de interés público, que hacen oportuna la modificación del contrato en los términos que se proponen.

Visto el informe emitido al respecto por el servicio Intervención Municipal y constando en el expediente la conformidad del contratista.

Considerando lo dispuesto en los artículos 210 y 219 del Texto Refundido de la la Ley de Contratos del Sector Público.

Considerando lo dispuesto en la Cláusula Administrativa Particular Décima-Octava de las Administrativas Particulares (por remisión el apartado 10.2. del Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).
Y de conformidad con la propuesta del Jefe de Sección de Urbanismo y Contratación, de 30 de abril de 2019.

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

7.1. Modificar el contrato de suscrito con Vectoris, S.L., en su condición de empresa adjudicataria del Contrato de «Mantenimiento, limpieza y atención de las instalaciones deportivas municipales de la ciudad de Yecla» ( C.SE. 4/2017,) en los términos establecidos en el informe-propuesta del Director del Servicio Municipal de Deportes, que en síntesis expone:

– Incremento de 1.752 del servicio de atención al publico y limpieza, con un importe de 25.579,20 € más el correspondiente IVA por importe de 5.453,10 €.

– Incremento de 4.806 horas del servicio de mantenimiento, con un importe de 90.833,40 más el correspondiente IVA por importe de 19.075,01 €.

– El nuevo precio máximo del contrato se establece en 556.593,00 €, más el correspondiente IVA, por importe de 116.884,53€, lo que hace un total de 673.477,53 €.

– Autorizar un gasto para el 2019 por importe de 93.906,16 € (abril – noviembre 2019) y adquirir compromiso de gasto para el 2020 por importe de 70. 429,62 € (diciembre 2019-mayo 2020).

7.2. Requerir a la empresa para que con anterioridad a la entrada en vigor de las modificaciones formalice la modificación del contrato, de conformidad con lo establecido en el art. 156 TRLCSP. 7.3. Habilitar al Sr. Alcalde para la formalización de la modificación contractual de referencia.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 16 DE ABRIL DE 2019

• Modificación del Contrato de obras de “Construcción de Centro educativo polivalente en el barrio de la Alameda” (C.O. 3/2018) (Expte. 65557C).

Resultando que, previa tramitación del correspondiente expediente de contratación, la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha de 23 de octubre de 2018, adjudicó el contrato de obras de referencia a Avance y Desarrollo de Obras, S.L., de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares reguladores de la contratación y la oferta del adjudicatario, por el precio de 248.665,50 €, IVA incluido.
Resultando que, atendiendo a la expresa solicitud de la Dirección Facultativa de la obra, la Junta de Gobierno Local, mediante acuerdo adoptado en sesión de fecha 5 de marzo de 2019, concedió autorización para modificar el Proyecto Técnico de la obra de referencia con base en determinadas circunstancias, por entender que tal solicitud se justificaba en los términos previstos en los artículo 203 y 205.2.b) y c) de la Ley de Contratos del Sector Público.
Resultando que la Dirección de Obra ha presentado con fecha 5 de abril de 2019 el Anexo de Modificación del proyecto de la obra, cuyo presupuesto de ejecución total, IVA incluido, una vez aplicada la baja obtenida en la licitación, asciende a 263.658,63 €
Estimando que dicho Anexo de Modificación del proyecto redactado en virtud de la autorización de la Junta de Gobierno Local de 5 de marzo de 2019 cumple lo dispuesto en el mencionado artículo 205 de la LCSP, por cuanto las modificaciones introducidas se basan en el supuesto b) de su apartado 1, y conforme a lo exigido en los apartados siguientes del mismo precepto, no alteran las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación. Teniendo en cuenta que obra en expediente la conformidad expresa de la empresa contratista a los precios de las nuevas unidades de obra.
A la vista de los informes emitidos por Secretaría y por Intervención con fecha 8 de abril de 2019. Considerando lo dispuesto en el artículo 242 del LCSP.
Y conforme a la propuesta del T.A.G. Jefe de Sección de Urbanismo y Contratación, de 9 de abril de 2019. La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:
1. Aprobar el expediente de modificación del Proyecto Técnico de la obra “Centro Educativo Polivalente en el Barrio de la Alameda” y el Anexo de Modificación del proyecto Modificado redactado por el Arquitecto Municipal Director Facultativo de la obra D. Sergio Santa Marco, con un presupuesto total, IVA incluido, una vez aplicada la baja obtenida en la licitación, de 263.658,63 €.
2. Aprobar la consiguiente Modificación del Contrato de Obras suscrito con Avance y Desarrollo de Obras, S.L., con un precio total, IVA incluido, de 263.658,63 €, y aprobar el correspondiente gasto complementario por importe de 14.993,13 €
3. Requerir a la empresa adjudicataria para que en el plazo más breve posible proceda a la formalización en documento administrativo de la modificación contractual aprobada

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 19 DE DICIEMBRE DE 2018

• Modificación del Contrato de “Servicios Técnicos y Servicios Generales para la preparación, ejecución y desarrollo de actuaciones, espectáculos y actividades que programe la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Yecla en el Teatro Concha Segura y en Auditorio Municipal, así como en cualquier otra dependencia o lugar donde se celebren y organicen actividades culturales” (C.SE. 6/2017).

Visto el informe-propuesta emitido el día 10 de diciembre de 2018 por la Programadora de Cultura y Festejos, relativo a la procedencia de modificar el Contrato de “Servicios Técnicos y Servicios Generales para la preparación, ejecución y desarrollo de las actuaciones, espectáculos y actividades que programe la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Yecla en el Teatro Concha Segura y en el Auditorio Municipal Juan Miguel Benedito, así como en cualquier otra dependencia o lugar donde se celebren u organicen actividades culturales ” (C.SE 6/2017).

Entendiendo suficientemente justificadas, a la vista del referido informe-propuesta, las razones de interés público, que hacen oportuna la modificación del contrato en los términos que se proponen.

Vistos los informes emitidos al respecto por los servicios de Secretaría e Intervención Municipal y constando en el expediente la conformidad del contratista.

Considerando lo dispuesto en los artículos 210 y 219 del Texto Refundido de la la Ley de Contratos del Sector Público.

Y de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Administrativa Particular DécimaOctava de las Administrativas Particulares (por remisión el apartado 10.2.2. del Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

6.1. Modificar el contrato de suscrito con D. José Fajardo Mellinas, en su condición de empresa adjudicataria del Contrato de “Servicios Técnicos y Servicios Generales para la preparación, ejecución y desarrollo de las actuaciones, espectáculos y actividades que programe la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Yecla en el Teatro Concha Segura y en el Auditorio Municipal Juan Miguel Benedito, así como en cualquier otra dependencia o lugar donde se celebren u organicen actividades culturales ” (C.SE. 6/2017), en los términos establecidos en el informe-propuesta de la Programadora de Festejos y Cultura de 10 de diciembre, que seguidamente se exponen en síntesis:
– Incremento del precio anual del contrato en un 20%, pasando de un precio anual inicial de 63.520,00 euros más IVA de 13.339,20 euros (76.859,20 euros), a un precio anual modificado de 76.224,00 euros más IVA de 16.007,04 euros (92.231,04 euros).
6.2. Requerir a la empresa para que con anterioridad a la entrada en vigor de las modificaciones formalice la modificación del contrato, de conformidad con lo establecido en el art. 156 TRLCSP.
6.3. Habilitar al Sr. Alcalde para la formalización de la modificación contractual de referencia.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 23 DE ENERO DE 2018

• Prórroga del Contrato de Servicios de “Retirada, Traslado y Depósito de Vehículos en el t.m. de Yecla” (C.SE. nº 1/2016).

Visto el escrito registrado de entrada con fecha 11 de enero de 2011, suscrito por D. Antonio Navarro Quiles, en nombre y representación de Grúas Los Raspas, S.L., adjudicataria del contrato de servicio de “Retirada, Traslado y Depósito de Vehículos en el t.m. de Yecla”, por el que solicita su prórroga por plazo de un año, hasta el día 31 de marzo de 2019.

Visto el informe emitido al respecto con fecha 17 de enero de 2017 por el Oficial (2º Jefe de la Policía Local), D. Juan Andrés Ortega.

Y de conformidad con lo establecido en las cláusulas décima y undécima de las administrativas particulares reguladoras de la contratación, relativas respectivamente, a la revisión del precio del contrato, y a su posibilidad de prórroga.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad prorrogar por plazo de un año, de 1 de abril de 2018 a 31 de marzo de 2019 (primera de las prórrogas posibles), el contrato administrativo suscrito con Grúas Los Raspas, S.L., para la prestación del servicio de “Retirada, Traslado y Depósito de Vehículos en el t.m. de Yecla” (C.SE. 1/2016).

PLENO DE LA CORPORACIÓN DE 8 DE ENERO DE 2018

• Prórroga del Contrato de Consultoría y Asistencia de “Continuación de los trabajos de redacción de la Revisión-Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Yecla”

Resultando que, previa la reglamentaria tramitación, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 2 de diciembre de 2004, adjudicó a Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio, S.L. el Contrato de Consultoría y Asistencia de “Continuación de los trabajos de redacción de la Revisión-Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Yecla”, procediéndose a su formalización en documento administrativo con fecha 14 de enero de 2005.

Resultando que, teniendo el contrato una duración inicial de dos años, de común acuerdo con la empresa contratista, y en virtud de los oportunos acuerdos adoptados por el Pleno del Ayuntamiento, el contrato ha sido prorrogado por periodos anuales, en todos los casos por no haberse podido cumplir totalmente el objeto del contrato en el plazo inicialmente establecido, finalizando la vigente prórroga el próximo 14 de enero de 2018.

Habida cuenta de que, con fecha 19 de diciembre de 2017, la empresa contratista ha presentado escrito de solicitud de prórroga del contrato de referencia.

Resultando que con la misma fecha la empresa contratista ha presentado el informe técnico jurídico sobre las alegaciones presentadas al P.G.M.O. aprobado inicialmente, para su estudio por la Corporación, a los efectos de redacción del documento que deba ser sometido a aprobación provisional.

Considerando lo dispuesto en los artículos 96.2 y 198 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (vigente para este contrato según lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público), artículo 100 del Reglamento General de Contratación, y cláusula novena del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que forma parte del contrato.

Y conforme al dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo.

El Pleno del Ayuntamiento adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Aprobar, de conformidad con lo solicitado, y de común acuerdo con la empresa Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio, S.L., la prórroga por plazo de un año, hasta el día 14 de enero de 2019, del Contrato de Consultoría y Asistencia de “Continuación de los trabajos de redacción de la Revisión-Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Yecla”.

2. Facultar al Sr. Alcalde para la formalización de la mencionada prórroga en documento administrativo.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2017

• Prórroga del Contrato de Servicios de “Limpieza de diversos inmuebles municipales” (C.SE. nº 9/2014).

Visto el escrito registrado de entrada con fecha 9 de noviembre de 2017, suscrito por D. Vicente Ortiz Sierra, en nombre y representación de Clece, S.A., adjudicataria del contrato de servicio de “Limpieza de diversos inmuebles municipales”, por el que solicita su prórroga por plazo de un año, hasta el día 31 de diciembre de 2018. Visto el informe emitido al respecto con fecha 14 de octubre de 2017 por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal, Jefe de Servicios Públicos, D. Ramón Lledó Ibáñez. Y de conformidad con lo establecido en las cláusulas décima y undécima de las administrativas particulares reguladoras de la contratación, relativas respectivamente, a la revisión del precio del contrato, y a su posibilidad de prórroga.

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Prorrogar por plazo de un año (de 1 de enero a 31 de diciembre de 2018, segunda de las prórrogas posibles), el contrato administrativo suscrito con Clece, S.A., del servicio de “Limpieza de diversos inmuebles municipales” (C.SE. 9/2014).

2. Conforme a lo previsto en la cláusula décima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares reguladoras de la contratación, en relación con lo dispuesto en el apartado 6 de su Anexo, el precio del contrato se revisará con arreglo al 85% del porcentaje de variación experimentado por el I.P.C. nacional en el año vencido elaborado por el I.N.E., de diciembre a diciembre, una vez sea conocido el dato.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 31 DE OCTUBRE DE 2017

• Prórroga del Contrato de Servicios de “Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Zonas Verdes del Ayuntamiento de Yecla” (C.SE. nº 5/2014).

Visto el escrito registrado de entrada con fecha 9 de octubre de 2017, suscrito por D. Ángel Navarro López, en nombre y representación de Actúa, Servicios y Medio Ambiente, S.L., adjudicataria del contrato de servicio de “Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Zonas Verdes del Ayuntamiento de Yecla”, por el que solicita su prórroga por plazo de un año, hasta el día 30 de noviembre de 2018.

Visto el informe emitido al respecto con fecha 17 de octubre de 2017 por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal, Jefe de Servicios Públicos, D. Ramón Lledó Ibáñez.

Y de conformidad con lo establecido en las cláusulas décima y undécima de las administrativas particulares reguladoras de la contratación, relativas respectivamente, a la revisión del precio del contrato, y a su posibilidad de prórroga.

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Prorrogar por plazo de un año (de 1 de diciembre de 2017 a 30 de noviembre de 2018, segunda de las prórrogas posibles), el contrato administrativo suscrito con Actúa, Servicios Y Medio Ambiente, S.L., del servicio de “Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Zonas Verdes del Ayuntamiento de Yecla” (C.SE. 5/2014).

2. Conforme a lo previsto en la cláusula décima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares reguladoras de la contratación, en relación con lo dispuesto en el apartado 6 de su Anexo, el precio del contrato se revisará con arreglo al 85% del porcentaje de variación experimentado por el I.P.C. nacional en el año vencido elaborado por el I.N.E., de octubre a octubre, una vez sea conocido el dato.

• Prórroga del Contrato de Servicio de “Teleasistencia Domiciliaria” (C.SE. nº 12/2014).

Visto el escrito registrado de entrada con fecha 18 de octubre de 2017, suscrito por D. Francisco José Tavira Campos, en nombre y representación de Televida Servicios Sociosanitarios, S.LU., adjudicataria del contrato de servicio de Teleasistencia domiciliaria”, por el que solicita su prórroga por plazo de un año, hasta el día 31 de diciembre de 2018.

Visto el informe emitido al respecto con fecha 24 de octubre de 2017 por la Directora del Centro Municipal de Servicios Sociales, Dña. Mª Luisa Navarro Medina, y por la Trabajadora Social Municipal Dña. Inmaculada Estevan García.

Y de conformidad con lo establecido en las cláusulas décima y undécima de las administrativas particulares reguladoras de la contratación, relativas respectivamente, a la revisión del precio del contrato, y a su posibilidad de prórroga.

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Prorrogar por plazo de un año (de 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018, segunda de las prórrogas posibles), el contrato administrativo suscrito con Televida Servicios Sociosanitarios, S.L.U, referente al servicio de “Teleasistencia Domiciliaria” (C.SE. 12/2014).

2. Conforme a lo previsto en la cláusula décima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares reguladoras de la contratación, en relación con lo dispuesto en el apartado 6 de su Anexo, el precio del contrato se revisará con arreglo al 85% del porcentaje de variación experimentado por el I.P.C. nacional en el año vencido elaborado por el I.N.E., de diciembre a diciembre, una vez sea conocido el dato.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 24 DE OCTUBRE DE 2017

• Ampliación de plazo de ejecución del Contrato de Obras de “Reforma y Ampliación de Piscina Municipal Cubierta. Fase I” (C.O. 2/2016).

Ampliar el plazo de ejecución del Contrato de Obras de “Reforma y Ampliación de Piscina Municipal Cubierta.Fase I” en veinte días naturales, quedando fijada la nueva fecha límite de finalización de las mismas en el próximo día 14 de noviembre de 2017.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017

• Prórroga (primera) del contrato de gestión de servicio público, mediante concesión, de «Mantenimiento, gestión y control del estacionamiento limitado de vehículos bajo control horario, sometido al pago de tasa en diversas calles de la ciudad de Yecla (Expte. C.GE.SE. 1/2013).

Visto el escrito registrado de entrada con fecha 27 de julio de 2017, suscrito por D. Antonio J. Vela Ballabriga, en nombre y representación de Continental Parking, S.L., empresa adjudicataria del Contrato de Gestión de Servicio Público, mediante concesión, de “Mantenimiento, Gestión y Control del Estacionamiento Limitado de Vehículos bajo control horario, sometido al pago de tasa en diversas calles de la ciudad de Yecla”, por el que solicita su prórroga por plazo de dos años, hasta el día 30 de septiembre de 2019.

Visto el informe emitido al respecto con fecha 22 de septiembre de 2017 por la Jefatura de la Policía Local.

Y de conformidad con lo establecido en la cláusula undécima de las administrativas particulares reguladoras de la contratación, relativa a la posibilidad de prórroga del contrato.

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente acuerdo:

Prorrogar por plazo de dos años (del 1 de octubre de 2017 a 30 de septiembre de 2019, primera de las prórrogas posibles), el contrato administrativo suscrito con ´Continental Parking, S.L., empresa adjudicataria del contrato de Gestión de Servicio Público, mediante concesión, de “Mantenimiento, Gestión y Control del Estacionamiento Limitado de Vehículos bajo control horario, sometido al pago de tasa en diversas calles de la ciudad de Yecla”.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 2 DE AGOSTO DE 2017

• Continuidad por Clece, S.A. de la prestación del servicio de “Mantenimiento, instalación y atención de las Instalaciones Deportivas Municipales”.

Resultando que la adjudicación del nuevo Contrato de Servicio de “Mantenimiento, instalación y atención de las Instalaciones Deportivas Municipales”, actualmente en proceso de licitación según el expediente C.SE. 4/2017, no podrá adjudicarse ni formalizarse antes de la finalización del contrato vigente hasta el día de hoy con el mismo objeto, suscrito con la empresa Clece, S.A. según expte. C.SE. 1/2017.

Y resultando que es preciso asegurar la continuidad en la prestación del indicado servicio hasta que dicha adjudicación y formalización del nuevo contrato tenga lugar, y que, mediante escrito prestado con fecha 31 de julio de 2017, Clece, S.A. ha manifestado su disposición a seguir prestándolo en las mismas condiciones que rigen el contrato de servicio de “Mantenimiento, instalación y atención de las Instalaciones Deportivas Municipales”, según expte. C.SE. 1/2017.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad entender vigente el Contrato de “Mantenimiento, instalación y atención de las Instalaciones Deportivas Municipales”, suscrito con la empresa Clece, S.A. según expte. C.SE. 1/2017, hasta la adjudicación y formalización del nuevo contrato con el mismo objeto que actualmente se encuentra en proceso de licitación según el expediente C.SE. 4/2017.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 18 DE JULIO DE 2017

• Prórroga del plazo de ejecución del Contrato de Obras de “Reurbanización calle Don Lucio” (C.O. 2/2017).

Vistos los escritos presentados los días 2 de junio y 4 de julio de 2017 por Mediterráneo de Obras y Asfaltos, S.L., por los que en su condición de empresa contratista de las obras de “Reurbanización calle Don Lucio”, solicita la concesión de dos prórrogas de 3 y 20 días del plazo de ejecución de las obras, que terminaba el día 15 de julio de 2017, con base en distintas circunstancias: lluvias, transporte urbano, ejecución de tareas varias relacionadas con la conexión de saneamiento de la calle San Pascual, red de telecomunicaciones, etc.

Visto el informe emitido al respecto con fecha 18 de julio de 2017 por el Arquitecto Municipal Director de las Obras, D. Enrique Escoms Alonso, que se pronuncia de forma favorable a tales solicitudes, si bien fijando la prórroga en un total de 12 días naturales, por ser este el tiempo perdido en la ejecución de la obra por causas no imputables al contratista.

Y considerando lo dispuesto en el artículo 213.2 del R.D.L. 3/2011, aprobatorio del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad aprobar una prórroga de doce días naturales del plazo de ejecución del contrato de obras de “Reurbanización calle Don Lucio”, quedando señalado el día 27 de julio de 2017, como nueva fecha final del plazo de ejecución.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 13 DE JUNIO DE 2017

• Modificación del contrato de obras de «Reforma y ampliación de Piscina Municipal Cubierta, Fase I» (C.O. 2/2016).

Resultando que, previa tramitación del correspondiente expediente de contratación, la Junta de Gobierno Local, mediante acuerdo de 13 de diciembre de 2016, acordó la adjudicación del contrato de obras de referencia a la UTE Servimar, 2008, S.L. – Instalaciones Sánchez Mateos, S.L. por el precio total de 1.159.259,91 €, más el correspondiente IVA por importe de 243.444,58 € (Partida 432-62202; RC. 12.250/2016).

Resultando que, atendiendo a la expresa solicitud de la Dirección Facultativa de la obra, la Junta de Gobierno Local, mediante acuerdo adoptado en sesión de fecha 22 de marzo de 2017 abril de 2015, concedió autorización para modificar el Proyecto Técnico de la obra de referencia con base en determinadas circunstancias, por entender que tal solicitud se justificaba en los términos previstos en el artículo 219 y 107 del TRLCSP.

Resultando que la Dirección de Obra ha presentado con fecha 8 de mayo de 2017 el documento de Modificación del proyecto de la obra, denominado “IV. Mediciones y Presupuesto (Modificado nº 1 – Mayo 2017)”, cuyo importe de ejecución por contrata, IVA incluido, asciende a 1.848.122,38 €, del que resulta un presupuesto de ejecución por contrata, IVA incluido, una vez aplicada la baja obtenida en la licitación, de 1.417.878,82 €.

Estimando que dicho documento de Modificación del proyecto de la obra, denominado “IV. Mediciones y Presupuesto (Modificado nº 1 – Mayo 2017) redactado en virtud de la autorización de la Junta de Gobierno Local de 22 de marzo de 2017 cumple lo dispuesto en el mencionado artículo 107 del TRLCSP, por cuanto las modificaciones introducidas se basan en el supuesto a) de su apartado 1, y conforme a lo exigido en sus apartados 2 y 3, no alteran las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación.

Teniendo en cuenta que obra en expediente la conformidad expresa de la empresa contratista al precio de la nueva unidad de obra.

A la vista de los informes emitidos por Intervención y por Secretaría con fechas respectivas 10 de mayo y 12 de junio de 2017.

Y considerando lo dispuesto en el artículo 234 del TRLCSP.

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Aprobar el expediente de modificación del Proyecto Técnico de la obra “Reforma y ampliación de Piscina Municipal Cubierta, Fase I” y el documento de Modificación del proyecto de la obra, denominado “IV. Mediciones y Presupuesto (Modificado nº 1 – Mayo 2017)” redactado por los Técnicos Municipales Municipales Directores Facultativos de la obra D. Sergio Santa Marco y D. Enrique Escoms Alonso, con un presupuesto de ejecución por contrata, IVA incluido, de 1.848.122,38 €, del que resulta un presupuesto de ejecución por contrata, IVA incluido, una vez aplicada la baja obtenida en la licitación, de 1.417.878,82 €.

2. Aprobar la consiguiente Modificación del Contrato de Obras suscrito con la UTE Servimar, 2008, S.L. – Instalaciones Sánchez Mateos, S.L., con un precio total modificado, IVA incluido, de 1.417.878,82 €, y aprobar el correspondiente gasto complementario por importe de 15.174,33 € (AD 4.409/2017).

3. Requerir a la empresa adjudicataria para que en el plazo más breve posible proceda a la formalización en documento administrativo de la modificación contractual aprobada, previo incremento de la garantía definitiva constituida en 627,04 €.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 23 DE MAYO DE 2017

• Prórroga del Contrato de Servicios de “Salvamento y socorrismo en las piscinas municipales y programación e impartición de actividades dirigidas” (C.SE. 7/2015)

Visto el escrito presentado el día 22 de mayo de 2017 (R.E. nº 5.552), suscrito por D. Javier Rivero Guerra, en nombre y representación de la mercantil Podium Gestión Integral, S.L., en el que solicita la prórroga del contrato de referencia, del que es adjudicataria dicha empresa.

Visto el informe favorable a la prórroga, emitido con fecha 22 de mayo de 2017 por el Director del Servicio Municipal de Deportes, D. Francisco Disla Puche.

Y de conformidad con lo previsto en el artículo art. 303.1 TRLCSP, así como en la cláusula undécima del Pliego de las Administrativas Particulares reguladoras de la contratación, y en el apartado 7 de su Anexo.

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Prorrogar por plazo de un año, hasta el 5 de junio de 2018, (primera y única de las prórrogas posibles), el Contrato de Servicio de “Salvamento y socorrismo en las piscinas municipales y programación e impartición de actividades dirigidas” suscrito con Podium Gestión Integral, S.L.

2. Según lo dispuesto en la cláusula décima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y apartado 6 de su Anexo, el contrato no está sujeto a revisión del precios.

3. Requerir a Podium Gestión Integral, S.L. para que proceda a la formalización en documento administrativo de la prórroga del contrato.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 22 DE MARZO DE 2017

• Prórroga del Contrato de Servicio de “Bar-Cafetería del Centro Municipal de Personas Mayores `Las Herratillas´” (C.SE. nº 1/2015).

Visto el escrito registrado de entrada con fecha 22 de febrero de 2017, suscrito por D. Rafael Reyes Ortín Candela, adjudicatario del contrato de servicio de “Bar-Cafetería del Centro Municipal de Personas Mayores `Las Herratillas´”, por el que solicita su prórroga por plazo de un año, hasta el día 30 de abril de 2018.

Visto el informe emitido al respecto con fecha 16 de marzo de 2017 por la Directora el Centro Municipal de Servicios Sociales, Dña. Mª Luisa Navarro Medina y por la Trabajadora Social Municipal Dña. Mª Inmaculada Estevan García.

Y de conformidad con lo establecido en las cláusulas décima y undécima de las administrativas particulares reguladoras de la contratación, relativas respectivamente, a la revisión del precio del contrato, y a su posibilidad de prórroga.

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Prorrogar por plazo de un año (de 1 de mayo de 2017 a 30 de abril de 2018, primera de las prórrogas posibles), el contrato administrativo suscrito con D. Rafael Reyes Ortín Candela adjudicatario del contrato de servicio de “Bar-Cafetería del Centro Municipal de Personas Mayores `Las Herratillas´”.

2. Conforme a lo previsto en la cláusula décima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares reguladoras de la contratación, en relación con lo dispuesto en el apartado 6 de su Anexo, el precio del contrato se revisará con arreglo al 85 % del porcentaje de variación experimentado por el I.P.C. nacional en el año vencido elaborado por el I.N.E., medido de mayo a mayo.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 31 DE ENERO DE 2017

• Prórroga del Contrato de Servicio de “Centro de Día de Personas Mayores Dependientes” (C.SE. nº 11/2013).

Visto el escrito registrado de entrada con fecha 12 de enero de 2016, suscrito por Dña. Isabel López de Andujar Montero, en nombre y representación de Valoriza Servicios a la Dependencia, S.L., empresa adjudicataria del contrato de servicio de “Centro de Día de Personas Mayores Dependientes”, por el que solicita su prórroga por plazo de un año, hasta el día 31 de marzo de 2018.

Visto el informe-propuesta emitido al respecto con fecha 19 de enero de 2017 por el Centro Municipal de Servicios Sociales.

Y de conformidad con lo establecido en las cláusulas décima y undécima de las administrativas particulares reguladoras de la contratación, relativas respectivamente, a la revisión del precio del contrato, y a su posibilidad de prórroga.

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Prorrogar por plazo de un año (de 1 de abril de 2017 a 31 de marzo de 2018, segunda de las prórrogas posibles), el contrato administrativo suscrito con Valoriza Servicios a la Dependencia, S.L., empresa adjudicataria del contrato de servicio de “Centro de Día de Personas Mayores Dependientes”.

2. Conforme a lo previsto en la cláusula décima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares reguladoras de la contratación, en relación con lo dispuesto en el apartado 6 de su Anexo, el precio del contrato se revisará con arreglo al 85 % del porcentaje de variación experimentado por el I.P.C. nacional en el año vencido elaborado por el I.N.E., medido de febrero a febrero.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 17 DE ENERO DE 2017

• Ampliación del plazo de entrega del Contrato de Suministro y Colocación de “Elementos para Renovación de Áreas Infantiles del Municipio de Yecla” (C.SU. 1/2016)

Resultando que, previa tramitación del correspondiente expediente de contratación, la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de octubre de 2016 adjudicó el contrato de suministro de referencia a Ludomaquina, S.L., formalizándose el mismo con fecha 15 de noviembre de 2016.

Resultando que el plazo de entrega del suministro fijado en el contrato, de dos meses, finaliza el día 16 de enero de 2016.

Resultando mediante escrito presentado el día 9 de enero de 2016, Ludomáquina. S.L. ha solicitado la ampliación en 15 días del referido plazo de entrega, debido a las lluvias acaecidas en el mes de diciembre.

Visto el informe emitido al respecto el día 13 de enero de 2016 por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Municipal, expresivo de que el plazo debe ampliarse únicamente en siete días.

Y considerando lo dispuesto en el art. 100 del R.D. 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, referente a las prórrogas de los plazos de ejecución de los contratos.

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Acceder parcialmente a la solicitud de Ludomáquina, S.L., y aprobar en consecuencia una prórroga de siete días en el plazo de entrega del Contrato de Suministro y Colocación de “Elementos para Renovación de Áreas Infantiles del Municipio de Yecla”.

2. El final del plazo de entrega del suministro objeto del contrato queda fijado por tanto en el próximo día 23 de enero de 2017, por lo que la entrega posterior a esa fecha conllevará la imposición de las penalidades diarias señaladas en el art. 212.4 TRLCSP.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 28 DE DICIEMBRE DE 2016

• Prórroga del Contrato de Servicio de “Teleasistencia Domiciliaria” (C.SE. nº 12/2014).

Visto el escrito registrado de entrada con fecha 2 de diciembre de 2016, suscrito por D. Francisco José Tavira Campos, en nombre y representación de Televida Servicios Sociosanitarios, S.L.U., empresa adjudicataria del contrato de servicio de “Teleasistencia Domiciliaria””, por el que solicita su prórroga por plazo de un año, hasta el día 31 de diciembre de 2017.

Visto el informe emitido al respecto con fecha 15 de diciembre de 2016 por la Directora el Centro Municipal de Servicios Sociales, Dña. Mª Luisa Navarro Medina y por la Trabajadora Social Municipal Dña. Mª Inmaculada Estevan García.

Y de conformidad con lo establecido en las cláusulas décima y undécima de las administrativas particulares reguladoras de la contratación, relativas respectivamente, a la revisión del precio del contrato, y a su posibilidad de prórroga.

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Prorrogar por plazo de un año (de 1 de enero a 31 de diciembre de 2017, primera de las prórrogas posibles), el contrato administrativo suscrito con Teleasistencia Domiciliaria, S.L.U., empresa adjudicataria del contrato de servicio de “Teleasistencia Domiciliaria”.

2. Conforme a lo previsto en la cláusula décima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares reguladoras de la contratación, en relación con lo dispuesto en el apartado 6 de su Anexo, el precio del contrato se revisará con arreglo al 85% del porcentaje de variación experimentado por el I.P.C. nacional en el año vencido elaborado por el I.N.E., medido de enero a enero.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 5 DE DICIEMBRE DE 2016

• Prórroga del Contrato de Servicio de “Limpieza de diversos inmuebles municipales” (C.SE. nº 9/2014).

Visto el escrito registrado de entrada con fecha 9 de noviembre de 2016, suscrito por D. Francisco José Serrano Romero, por el que, en nombre y representación de Clece, S.A., empresa adjudicataria del contrato de servicio de “Limpieza de diversos inmuebles municipales”, solicita la prórroga del mismo por plazo de un año, hasta el día 31 de diciembre de 2017.

Visto el informe emitido al respecto con fecha 30 de noviembre de 2016 por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal, Jefe de Servicios Públicos, D. Ramón Lledó Ibáñez.

Y de conformidad con lo establecido en las cláusulas décima y undécima de las administrativas particulares reguladoras de la contratación, relativas respectivamente, a la revisión del precio del contrato, y a su posibilidad de prórroga.

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Prorrogar por plazo de un año (de 1 de enero a 31 de diciembre de 2017, primera de las prórrogas posibles), el contrato administrativo suscrito con Clece, S.A., empresa adjudicataria del contrato de servicio de “Limpieza de diversos inmuebles municipales”.

2. Conforme a lo previsto en la cláusula décima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares reguladoras de la contratación, en relación con lo dispuesto en el apartado 6 de su Anexo, el precio del contrato se revisará con arreglo al 85% del porcentaje de variación experimentado por el I.P.C. nacional en el año vencido elaborado por el I.N.E., medido de enero a enero.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2016

• Contrato de Obras de “Restauración de la Fachada del Antiguo Hospital de Caridad `El Hospitalico´” (C.O. 1/2016): Ampliación del Plazo de Ejecución.

Resultando que, previa tramitación del correspondiente expediente de contratación, la Alcaldía, mediante Decreto de fecha 28 de agosto de 2016, acordó la adjudicación del contrato de obras de referencia a Construcciones y Promociones Molina Yago 2000, S.L., por el precio total de 56.907,30€, más el correspondiente I.V.A. por importe de 11.950,53€, con un plazo de ejecución de tres meses que finalizaría el próximo día 11 de diciembre de 2016.

Resultando que, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de noviembre de 2016, aprobó el expediente de modificación del Proyecto Técnico de la obra “Restauración de la Fachada del Antiguo Hospital de Caridad “El Hospitalico”y el Anexo de Modificación del proyecto Modificado redactado por el Arquitecto Municipal Director Facultativo de la obra D. Sergio Santa Marco, con un presupuesto total, IVA incluido, una vez aplicada la baja obtenida en la licitación, de 71.881,47€ y aprobó igualmente la consiguiente Modificación del Contrato de Obras suscrito con Construcciones y Promociones Molina Yago 2000,S.L., con un precio total, IVA incluido, de 71.881,47.

Resultando que por escrito fechado el pasado día 17 de noviembre de 2016, el contratista ha solicitado una prórroga de un mes del plazo inicial de ejecución del contrato, motivada en la ejecución de los trabajos del modificado del contrato que anteriormente se han señalado.

Considerando lo dispuesto en el artículo 100 del R.D. 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, referente a las prórrogas de los plazos de ejecución de los contratos.

Y de conformidad con el informe favorable emitido al respecto por la Dirección Facultativa de las obras, con fecha 23 de noviembre de 2016.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad aprobar una prórroga de un mes del plazo de ejecución del Contrato de Obras de “Restauración de la Fachada del Antiguo Hospital de Caridad “El Hospitalico”, plazo que queda ampliado por tanto hasta el día 11 de enero de 2017.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2016

• Prórroga del Contrato de Servicio de “Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Zonas Verdes de Uso Público de la Ciudad de Yecla” (C.SE. nº 5/2014).

Visto el escrito registrado de entrada con fecha 30 de septiembre de 2016, suscrito por D. Francisco Antonio Romero Barqueros, en nombre y representación de Actúa, Servicios y Medio Ambiente, S.L., empresa adjudicataria del contrato de servicio de “Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Zonas Verdes de Uso Público de la Ciudad de Yecla”, por el que solicita su prórroga por plazo de un año, hasta el día 30 de noviembre de 2017. Visto el informe emitido al respecto con fecha 24 de octubre de 2016 por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal, Jefe de Servicios Públicos, D. Ramón Lledó Ibáñez.

Y de conformidad con lo establecido en las cláusulas décima y undécima de las administrativas particulares reguladoras de la contratación, relativas respectivamente, a la revisión del precio del contrato, y a su posibilidad de prórroga.

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Prorrogar por plazo de un año (de 1 de diciembre de 2016 a 30 de noviembre de 2017), primera de las prórrogas posibles, el contrato administrativo suscrito con Actua, Servicios y Medio Ambiente, S.L., empresa adjudicataria del contrato de servicio de “Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Zonas Verdes de Uso Público de la Ciudad de Yecla”.

2. Conforme a lo previsto en la cláusula décima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares reguladoras de la contratación, en relación con lo dispuesto en el apartado 6 de su Anexo, el precio del contrato se revisará con arreglo al 85% del porcentaje de variación experimentado por el I.P.C. nacional en el año vencido elaborado por el I.N.E., medido de noviembre a noviembre.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 19 DE ABRIL DE 2016

• Rectificación de error material en acuerdo de 12 de enero de 2016, sobre prórroga del Contrato de Servicios de “Comidas a domicilio para personas mayores dependientes”(C.SE. 3/2014).

Resultando que, esta Junta de Gobierno Local, en sesión de 12 de enero de 2016, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

“1. Prorrogar hasta el día 31 de diciembre de 2016 (primera y única de las prórrogas posibles), el Contrato de Servicio de “Comidas a domicilio para personas mayores dependientes” suscrito con Nueva Cocina Mediterránea 2002, S.L.

2. El precio del contrato será revisado según lo previsto a tal efecto en la cláusula décima del Pliego de las Administrativas Particulares reguladoras de la contratación, y en el apartado 6 de su Anexo.

3. Requerir a Nueva Cocina Mediterránea 2002, S.L. para que proceda a la formalización en documento administrativo de la prórroga del contrato.”

Resultando que con fecha 3 de febrero de 2016, fue emitido informe por el Centro Municipal de Servicios Sociales, advirtiendo de la existencia de un error material en el mencionado acuerdo (derivado de la propuesta de acuerdo), por cuanto el periodo inicial del contrato por un año y siete meses abarcó desde el día 1 de julio de 2014 al 31 de enero de 2016, y por tanto la prórroga de un año prevista en el contrato, había de tener como fecha de terminación el día 31 de enero de 2017, y no el día 31 de diciembre de 2016, como se hizo constar en el acuerdo.

Y al amparo de lo previsto en el artículo 105.2 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que permite a las Administraciones Públicas la rectificación en cualquier momento de los errores materiales existentes en sus actos.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad rectificar el error material de referencia, y entender en consecuencia adoptado el acuerdo de 12 de enero de 2016, en los siguientes términos:

“1. Prorrogar hasta el día 1 de enero de 2017 (primera y única de las prórrogas posibles), el Contrato de Servicio de “Comidas a domicilio para personas mayores dependientes” suscrito con Nueva Cocina Mediterránea 2002, S.L.

2. El precio del contrato será revisado según lo previsto a tal efecto en la cláusula décima del Pliego de las Administrativas Particulares reguladoras de la contratación, y en el apartado 6 de su Anexo.

3. Requerir a Nueva Cocina Mediterránea 2002, S.L. para que proceda a la formalización en documento administrativo de la prórroga del contrato.”

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 8 DE MARZO DE 2016

• Prórroga del Contrato de Servicio de “Centro de Día de Personas Mayores Dependientes” (C.SE. nº 11/2013).

Visto el escrito registrado de entrada con fecha 4 de febrero de 2016, suscrito por Dña. Isabel López de Andujar Montero, en nombre y representación de Valoriza Servicios a la Dependencia, S.L., empresa adjudicataria del contrato de servicio de “Centro de Día de Personas Mayores Dependientes”, por el que solicita su prórroga por plazo de un año, hasta el día 31 de marzo de 2017.

Visto el informe-propuesta emitido al respecto con fecha 24 de febrero de 2016 por el Centro Municipal de Servicios Sociales.

Y de conformidad con lo establecido en las cláusulas décima y undécima de las administrativas particulares reguladoras de la contratación, relativas respectivamente, a la revisión del precio del contrato, y a su posibilidad de prórroga.

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Prorrogar por plazo de un año (de 1 de abril de 2016 a 31 de marzo de 2017, primera de las prórrogas posibles), el contrato administrativo suscrito con Valoriza Servicios a la Dependencia, S.L., empresa adjudicataria del contrato de servicio de “Centro de Día de Personas Mayores Dependientes”.

2. Conforme a lo previsto en la cláusula décima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares reguladoras de la contratación, en relación con lo dispuesto en el apartado 6 de su Anexo, el precio del contrato se revisará con arreglo al 85% del porcentaje de variación experimentado por el I.P.C. nacional en el año vencido elaborado por el I.N.E., medido de febrero a febrero.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015

• Prórroga del Contrato de Servicio de “Fisioterapia para el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana” (C.SE. 7/2014).

Visto el escrito registrado presentado con fecha 1 de junio de 2015 por Dña. Remedios Yagüe Rico, por el que solicita la prórroga del Contrato de Servicio de “Fisioterapia para el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana”, del que es adjudicataria en virtud de acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 16 de septiembre de 2014.

Visto el informe favorable a la prórroga, emitido con fecha 22 de junio de 2015 por la Directora del Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana Dña. Mª Esperanza Coloma Rentero.

Vistos, igualmente, los informes de los servicios de Intervención de fecha 18 de septiembre de 2015 y de Secretaría de fecha 22 de septiembre que concluyen que puede accederse al otorgamiento de la prórroga solicitada, condicionada a que si a la finalización del convenio vigente con la CARM el próximo día 31 de diciembre de 2015, el Ayuntamiento careciera de financiación o de competencia sobre los servicios contratados, se resolverá el contrato de mutuo acuerdo.

Resultando que por la Sra. Yagüe Rico ha mostrado su conformidad con la prórroga del contrato en las condiciones indicadas en los informes de secretaria e intervención.

Y de conformidad con lo previsto en el artículo 303 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como en la cláusula undécima del Pliego de las Administrativas Particulares reguladoras de la contratación, y en el apartado 7 de su Anexo, que establecen una posible prórroga del contrato por plazo de un año.

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

3.1. Prorrogar hasta el día 22 de septiembre de 2016 el Contrato de Servicio de “Fisioterapia para el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana”.

3.2. La prórroga se somete a la condición indicada en el informe de Secretaria, de forma que si el 1 de enero de 2016, el Ayuntamiento careciera de financiación o de competencia sobre el servicio el contrato de referencia se resolverá de mutuo acuerdo.

3.3. La revisión del precio del contrato se llevará a cabo conforme a lo previsto en la cláusula décima del Pliego Cláusulas Administrativas Particulares reguladoras de la contratación y en el apartado 6 de su Anexo, una vez se conozca la variación experimentada por el I.P.C. nacional en el año vencido, medido de octubre a octubre.

3.4. Requerir a Dña. Remedios Yagüe Rico para que proceda a la formalización en documento administrativo de la prórroga del contrato.

• Prórroga del Contrato de Servicio de “Logopedia para el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana” (C.SE. 8/2014).

Visto el escrito registrado presentado con fecha 1 de junio de 2015 por Dña. Ángela Carpena Soriano, por el que solicita la prórroga del Contrato de Servicio de “Logopedia para el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana”, del que es adjudicataria en virtud de acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 9 de septiembre de 2014.

Visto el informe favorable a la prórroga, emitido con fecha 22 de junio de 2015 por la Directora del Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana Dña. Mª Esperanza Coloma Rentero.

Vistos, igualmente, los informes de los servicios de Intervención de fecha 18 de septiembre de 2015 y de Secretaría de fecha 22 de septiembre que concluyen que puede accederse al otorgamiento de la prórroga solicitada, condicionada a que si a la finalización del convenio vigente con la CARM el próximo día 31 de diciembre de 2015, el Ayuntamiento careciera de financiación o de competencia sobre los servicios contratados, se resolverá el contrato de mutuo acuerdo.

Resultando que por la Sra. Carpena Soriano se ha mostrado la conformidad con la prórroga del contrato en las condiciones indicadas en los informes de secretaria e intervención.

Y de conformidad con lo previsto en el artículo 303 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como en la cláusula undécima del Pliego de las Administrativas Particulares reguladoras de la contratación, y en el apartado 7 de su Anexo, que establecen una posible prórroga del contrato por plazo de un año.

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

4.1. Prorrogar hasta el día 22 de septiembre de 2016 el Contrato de Servicio de “Logopedia para el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana”.

4.2. La prórroga se somete a la condición indicada en el informe de Secretaria, de forma que si el 1 de enero de 2016, el Ayuntamiento careciera de financiación o de competencia sobre el servicio el contrato de referencia se resolverá de mutuo acuerdo.

4.3. La revisión del precio del contrato se llevará a cabo conforme a lo previsto en la cláusula décima del Pliego Cláusulas Administrativas Particulares reguladoras de la contratación y en el apartado 6 de su Anexo, una vez se conozca la variación experimentada por el I.P.C. nacional en el año vencido, medido de octubre a octubre.

4.4. Requerir a Dña. Ángela Palao Carpena para que proceda a la formalización en documento administrativo de la prórroga del contrato.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015

• Prórroga del Contrato de Servicio de “Cocina y Comedor en la Escuela Infantil `El Parque´” (C.SE. 2/2013).

Visto el escrito presentado por Clece, S.A, de fecha 1 de septiembre de 2015, por el que solicita la prórroga del Contrato de Servicio de Cocina y Comedor en la Escuela Infantil `El Parque´, del que es adjudicataria en virtud de acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 25 de junio de 2013.

Visto el informe favorable a la prórroga, emitido con fecha 10 de septiembre de 2015 por la Directora Escuelas Infantiles Municipales, Dña. Carmen García Yago.

Visto igualmente el informe de Intervención de fecha 15 de septiembre de 2015.

Y de conformidad con lo previsto en el artículo 303 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como en la cláusula undécima del Pliego de las Administrativas Particulares reguladoras de la contratación, y en el apartado 7 de su Anexo, que establecen dos posibles prórrogas del contrato por plazos anuales.

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Prorrogar hasta el día 31 de agosto de 2016 el Contrato de Servicio de “Cocina y Comedor en la Escuela Infantil `El Parque´”

2. Los nuevos precios unitarios del contrato una vez revisados los mismos de acuerdo con lo establecido en la cláusula décima del Pliego Cláusulas Administrativas Particulares reguladoras de la contratación y en el apartado 6 de su Anexo, son lo que se reflejan en el informe de Intervención Municipal, 4,07€ para las comidas y 1,03€ para las meriendas.

3. Requerir a Clece, S.A., para que proceda a la formalización en documento administrativo de la prórroga del contrato.